关键信息
- 中标企业
- 滁州环宇建设工程有限公司
- 中标金额
- 790.586605 万
- 招标估算价
- 1,057.736306 万招标公告写作「合同估算价」 · 2024-12-12 招标公告
- 中标时间
- 2025-01-07
- 建设单位
- 全椒县人民法院
- 开标时间
- 2025-01-02 08:00
- 工期
- 180个日历天
- 项目负责人
- 赵宝敏市政公用工程 · 证书编号 皖234181895513 · 安徽省住房和城乡建设厅
全椒县人民法院经济开发区人民法庭建设工程装饰装修项目
安徽 · 滁州 · 项目代码 czsjgc202412-014
候选人对比
| 排名 | 候选单位 | 报价 | 工期 | 拟派人员 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 7,905,866.05 元 | 180个日历天 | 见公告原文 | |
| 第 2 名 | 7,904,967.60 元 | 180个日历天 | 见公告原文 | |
| 第 3 名 | 7,902,475.00 元 | 180个日历天 | 见公告原文 |
没有写排名的公告按原文顺序列出，组号不代表排名。候选报价不是中标金额，也不按联合体成员分摊；拟派人员不代表最终项目负责人。
招标信息
2024-12-12 招标公告 · 原文 ↗投标截止2025-01-02 08:00
- 招标人
- 全椒县人民法院
- 招标代理
- 安徽求是工程建设咨询有限公司
- 资金来源
- 财政资金
- 工期
- 不高于180个日历天
- 建设地点
- 全椒县经开区
装修面积约5800㎡
建设规模
全椒县人民法院经济开发区人民法庭建设工程装饰装修项目，位于全椒县经济开发区，总装修面积约5800㎡（包含经开区人民法庭、执行指挥中心、执行服务中心、“执行110”应急处置中心）,主要内容为新建隔墙、楼地面、墙面、天棚、吊顶、定制柜、木门、灯具、洁具、地下室环氧地坪等装饰装修工程,具体详见图纸及清单控制价
招标范围
招标人提供的全套施工图纸及工程量清单中的全部内容
投标人资格要求
投标人资质条件
投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质
项目负责人要求
投标人拟委任项目经理须具备本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格(B类)证书。本项目不接受投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）作为拟任项目经理（建造师）参加投标
我能不能投
输入企业名称，对照公告写明的资格要求哪些企业可能来投
具备要求的资质，近 3 年在本地有同类施工中标按招标公告原文摘录，长段落有截断；以原文和招标文件为准。付款方式、评分细则在招标文件里，公告一般不写。
时间线
- 2024-12-12招标公告
全椒县人民法院经济开发区人民法庭建设工程装饰装修项目招标公告信息（电子招标投标）
招标公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网 - 2025-01-03候选公示
全椒县人民法院经济开发区人民法庭建设工程装饰装修项目中标候选人公示
中标候选人公示 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网 - 2025-01-07中标通知书
全椒县人民法院经济开发区人民法庭建设工程装饰装修项目中标通知书
中标人：滁州环宇建设工程有限公司 · 中标价格：790.586605万元 · 发出时间：2025-01-07 11:49:20 · 通知书编号：czsjgc202412-014-01
安徽省公共资源交易监管网 - 2025-01-07中标结果公示
全椒县人民法院经济开发区人民法庭建设工程装饰装修项目中标结果公示
中标结果公告 · 公告发布日期
安徽省公共资源交易监管网 - 2025-01-21合同信息
全椒县人民法院经济开发区人民法庭建设工程装饰装修项目合同信息
合同乙方：滁州环宇建设工程有限公司 · 合同甲方：全椒县人民法院 · 合同金额：790.586605万元（原文未写单位，按中标价核对） · 签订日期：2025-01-21 · 合同完成日期：2026-06-26 · 合同期限：180天 · 合同编号：czsjgc202412-014
安徽省公共资源交易监管网